Leistungsvergütung und Nachtragsmanagement III
Erfolgreiches Nachtragsmanagement bei Bauzeitverlängerung
Christian Esch, Robert Theissen
Der Bundesgerichtshof (BGH) – und ihm folgend die Obergerichte – hat mittlerweile die Anforderungen an die Geltendmachung von Kosten für Bauzeitverlängerungen deutlich verschärft.
Der Unternehmer muss von Anfang des Bauvorhabens an ein Behinderungsmanagement durchführen, das es ihm später möglich macht, die Ansprüche durchzusetzen. In gleicher Weise muss der Bauherr oder der ihn beratende Architekt die Bauzeitverzögerung durch die einzelnen Unternehmer dokumentieren, um auf diese Weise einen möglichst erfolgreichen Nachweis hierüber zu führen.
Dieses Buch gibt Ihnen einen Leitfaden dafür an die Hand, ein erfolgreiches Claimmanagement bei Bauzeitverlängerung zu betreiben. Dabei werden Ihnen detailliert und leicht verständlich beide Seiten, die Anforderungen an den Bauunternehmer sowie an den Auftraggeber und seine Berater, dargestellt. Zahlreiche Beispiele, Checklisten und Musterbriefe dienen Ihnen als hilfreiche Unterstützung in Ihrer täglichen Praxis.
Unsere Autoren, RA Dr. Robert Theissen und RA Christian Esch, sind Anwälte der Kanzlei Graf von Westphalen – Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Hamburg. Herr Dr. Robert Theissen ist Partner der Kanzlei. Beide haben ihren Tätigkeitsschwerpunkt auf dem Gebiet des privaten Baurechts sowie des Architektenrechts. Als Rechtsanwälte betreuen sie große Bauunternehmen ebenso wie Architekten und Ingenieure sowie mittlere Handwerksfirmen.