Zum Werk
Dieses Werk bietet eine aktuelle Kommentierung der geltenden VOB Teile A und B zusammen mit der Vergabeverordnung. Alle Teile werden praxisorientiert nach neuestem Recht dargestellt unter Konzentration auf die wesentlichen aktuellen Entwicklungen.
Die Benutzerin und der Benutzer erhält einen schnellen Zugriff auf alle entscheidenden Probleme und Fragen der VOB und durch die auf die höchstrichterliche Rechtsprechung ausgerichtete Kommentierung auch praxistaugliche Lösungen.
Vorteile auf einen Blickkompakter VOB-KommentarAusrichtung auf die Bedürfnisse der Praxisexzellente Autorinnen und Autoren kommentieren auf höchstem Niveauneues Bauvertragsrecht berücksichtigt
Zur Neuauflage
Am 08.08.2019 hat der BGH in einer als Paukenschlag bezeichneten Entscheidung die Nachtragsregelungen der VOB/B im Wege der Auslegung § 650 c BGB angenähert. Die mehrfach angekündigte Reform der VOB/B neu hat sich auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Anwenderin und der Anwender steht damit aber immer noch vor der Herausforderung, die durch das neue Gesetzesrecht und die neuere Rechtsprechung aufgeworfenen Fragen z. B. der AGB-rechtlichen Inhaltkontrolle und der Auslegung vor allem der Nachtragsregeln auf Basis der fortgeltenden VOB/B Ausgabe 2016 selbst zu beantworten.
Die 8. Auflage nimmt zu all diesen Fragen vollumfänglich Stellung.
In dem Kommentar werden die Bestimmungen der VOB/B in der Ausgabe 2016 durchweg in Relation zum neuen gesetzlichen Leitbild des BGB-Bauvertragsrechts behandelt.
Die seit der Vorauflage ergangene wesentliche Rechtsprechung und Kommentarliteratur wurde in der Neuauflage ausführlich berücksichtigt.
Zielgruppe
Für Baujuristinnen und Baujuristen in Anwaltschaft, Bauindustrie und Bauverbänden, Öffentliche Auftraggeber, Vergabekammern und Justiz.
Aktualisiert: 2023-06-23
Autor:
Anne-Christin Frister,
Matthias Ganske,
Heike Glahs,
Martin Havers,
Klaus D. Kapellmann,
Klaus Dieter Kapellmann,
Werner Langen,
Maximilian Lederer,
Jan Mädler,
Jochen Markus,
Dieter Merkens,
Burkhard Messerschmidt,
Markus Planker,
Claus von Rintelen,
Dagmar Sacher,
Tobias Schneider,
Thomas Stickler,
Thomas Thierau
Zum Werk
Dieses Werk bietet eine aktuelle Kommentierung der geltenden VOB Teile A und B zusammen mit der Vergabeverordnung. Alle Teile werden praxisorientiert nach neuestem Recht dargestellt unter Konzentration auf die wesentlichen aktuellen Entwicklungen.
Die Benutzerin und der Benutzer erhält einen schnellen Zugriff auf alle entscheidenden Probleme und Fragen der VOB und durch die auf die höchstrichterliche Rechtsprechung ausgerichtete Kommentierung auch praxistaugliche Lösungen.
Vorteile auf einen Blickkompakter VOB-KommentarAusrichtung auf die Bedürfnisse der Praxisexzellente Autorinnen und Autoren kommentieren auf höchstem Niveauneues Bauvertragsrecht berücksichtigt
Zur Neuauflage
Am 08.08.2019 hat der BGH in einer als Paukenschlag bezeichneten Entscheidung die Nachtragsregelungen der VOB/B im Wege der Auslegung § 650 c BGB angenähert. Die mehrfach angekündigte Reform der VOB/B neu hat sich auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Anwenderin und der Anwender steht damit aber immer noch vor der Herausforderung, die durch das neue Gesetzesrecht und die neuere Rechtsprechung aufgeworfenen Fragen z. B. der AGB-rechtlichen Inhaltkontrolle und der Auslegung vor allem der Nachtragsregeln auf Basis der fortgeltenden VOB/B Ausgabe 2016 selbst zu beantworten.
Die 8. Auflage nimmt zu all diesen Fragen vollumfänglich Stellung.
In dem Kommentar werden die Bestimmungen der VOB/B in der Ausgabe 2016 durchweg in Relation zum neuen gesetzlichen Leitbild des BGB-Bauvertragsrechts behandelt.
Die seit der Vorauflage ergangene wesentliche Rechtsprechung und Kommentarliteratur wurde in der Neuauflage ausführlich berücksichtigt.
Zielgruppe
Für Baujuristinnen und Baujuristen in Anwaltschaft, Bauindustrie und Bauverbänden, Öffentliche Auftraggeber, Vergabekammern und Justiz.
Aktualisiert: 2023-06-23
Autor:
Anne-Christin Frister,
Matthias Ganske,
Heike Glahs,
Martin Havers,
Klaus D. Kapellmann,
Klaus Dieter Kapellmann,
Werner Langen,
Maximilian Lederer,
Jan Mädler,
Jochen Markus,
Dieter Merkens,
Burkhard Messerschmidt,
Markus Planker,
Claus von Rintelen,
Dagmar Sacher,
Tobias Schneider,
Thomas Stickler,
Thomas Thierau
Zum Werk
Dieses Werk bietet eine aktuelle Kommentierung der geltenden VOB Teile A und B zusammen mit der Vergabeverordnung. Alle Teile werden praxisorientiert nach neuestem Recht dargestellt unter Konzentration auf die wesentlichen aktuellen Entwicklungen.
Die Benutzerin und der Benutzer erhält einen schnellen Zugriff auf alle entscheidenden Probleme und Fragen der VOB und durch die auf die höchstrichterliche Rechtsprechung ausgerichtete Kommentierung auch praxistaugliche Lösungen.
Vorteile auf einen Blickkompakter VOB-KommentarAusrichtung auf die Bedürfnisse der Praxisexzellente Autorinnen und Autoren kommentieren auf höchstem Niveauneues Bauvertragsrecht berücksichtigt
Zur Neuauflage
Am 08.08.2019 hat der BGH in einer als Paukenschlag bezeichneten Entscheidung die Nachtragsregelungen der VOB/B im Wege der Auslegung § 650 c BGB angenähert. Die mehrfach angekündigte Reform der VOB/B neu hat sich auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Anwenderin und der Anwender steht damit aber immer noch vor der Herausforderung, die durch das neue Gesetzesrecht und die neuere Rechtsprechung aufgeworfenen Fragen z. B. der AGB-rechtlichen Inhaltkontrolle und der Auslegung vor allem der Nachtragsregeln auf Basis der fortgeltenden VOB/B Ausgabe 2016 selbst zu beantworten.
Die 8. Auflage nimmt zu all diesen Fragen vollumfänglich Stellung.
In dem Kommentar werden die Bestimmungen der VOB/B in der Ausgabe 2016 durchweg in Relation zum neuen gesetzlichen Leitbild des BGB-Bauvertragsrechts behandelt.
Die seit der Vorauflage ergangene wesentliche Rechtsprechung und Kommentarliteratur wurde in der Neuauflage ausführlich berücksichtigt.
Zielgruppe
Für Baujuristinnen und Baujuristen in Anwaltschaft, Bauindustrie und Bauverbänden, Öffentliche Auftraggeber, Vergabekammern und Justiz.
Aktualisiert: 2023-06-23
Autor:
Anne-Christin Frister,
Matthias Ganske,
Heike Glahs,
Martin Havers,
Klaus D. Kapellmann,
Klaus Dieter Kapellmann,
Werner Langen,
Maximilian Lederer,
Jan Mädler,
Jochen Markus,
Dieter Merkens,
Burkhard Messerschmidt,
Markus Planker,
Claus von Rintelen,
Dagmar Sacher,
Tobias Schneider,
Thomas Stickler,
Thomas Thierau
Das zweibändige Werk beleuchtet alle praxisrelevanten Aspekte zu Leistungspflicht, Leistungsumfang, Vergütung oder Kündigung einer Vertragspartei in beispielgebender Systematik und Tiefe. Die rechtlichen und baubetrieblichen Aspekte werden dabei verständlich verknüpft und münden in anschaulich erarbeitete Lösungsvorschläge aus der langjährigen Baupraxis der Autoren.
Aus dem Inhalt zu Band 1 – Einheitspreisvertrag:
• Baubetriebliche Grundlagen
• Ansprüche der Auftragnehmer:innen aus mangelhaft definiertem Bausoll oder Vergütungssoll
• Vergütungsfolgen bei Mengenabweichungen in der Ausführungsphase
• Vergütungsänderungen infolge geänderter oder zusätzlicher Leistungen
• Behinderungen und Unterbrechung – Zeitfolgen, Schadensersatz, Entschädigung
Aus dem Inhalt zu Band 2 – Pauschalvertrag:
• Bausoll beim Detail-Pauschalvertrag
• Bausoll beim Global-Pauschalvertrag
• Angebotsbearbeitung und Systematik der Kostenermittlung
• Vergütungsansprüche der Auftragnehmer:innen wegen geänderter/zusätzlicher Leistungen
• Vergütungsansprüche der Auftragnehmer:innen bei verringerten/entfallenen Leistungen
• Störung der Geschäftsgrundlage
• Behinderungen der Auftragnehmer:innen
NEU in der 7. bzw. 8. Auflage:
• Die umwälzenden BGH-Entscheidungen zu Vergütung und Gewährleistung sind eingearbeitet
• Die bisherigen Erfahrungen in der Praxis zum neuen Bauvertragsrecht sowie entsprechende Rechtsprechung
werden berücksichtigt.
• Baubetriebliche Methodenentwicklung für Nachtragsvergütungen gem. § 650c BGB
• Baubetriebliche Methodenentwicklung für Entschädigungsansprüche gem. § 642 BGB
• Inbezugnahme von wesentlichen Themenschnittstellen moderner Projektabwicklungsformen (Integrierte Projektabwicklung IPA, Lean Construction etc.)
• Dr.-Ing. Alexander Knopp, Geschäftsführer bei Schiffers Bauconsult, wird die Bearbeitung von Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz
Schiffers übernehmen und fortführen.
Aktualisiert: 2023-05-11
> findR *
Das zweibändige Werk beleuchtet alle praxisrelevanten Aspekte zu Leistungspflicht, Leistungsumfang, Vergütung oder Kündigung einer Vertragspartei in beispielgebender Systematik und Tiefe. Die rechtlichen und baubetrieblichen Aspekte werden dabei verständlich verknüpft und münden in anschaulich erarbeitete Lösungsvorschläge aus der langjährigen Baupraxis der Autoren.
Aus dem Inhalt zu Band 1 – Einheitspreisvertrag:
• Baubetriebliche Grundlagen
• Ansprüche der Auftragnehmer:innen aus mangelhaft definiertem Bausoll oder Vergütungssoll
• Vergütungsfolgen bei Mengenabweichungen in der Ausführungsphase
• Vergütungsänderungen infolge geänderter oder zusätzlicher Leistungen
• Behinderungen und Unterbrechung – Zeitfolgen, Schadensersatz, Entschädigung
Aus dem Inhalt zu Band 2 – Pauschalvertrag:
• Bausoll beim Detail-Pauschalvertrag
• Bausoll beim Global-Pauschalvertrag
• Angebotsbearbeitung und Systematik der Kostenermittlung
• Vergütungsansprüche der Auftragnehmer:innen wegen geänderter/zusätzlicher Leistungen
• Vergütungsansprüche der Auftragnehmer:innen bei verringerten/entfallenen Leistungen
• Störung der Geschäftsgrundlage
• Behinderungen der Auftragnehmer:innen
NEU in der 7. bzw. 8. Auflage:
• Die umwälzenden BGH-Entscheidungen zu Vergütung und Gewährleistung sind eingearbeitet
• Die bisherigen Erfahrungen in der Praxis zum neuen Bauvertragsrecht sowie entsprechende Rechtsprechung
werden berücksichtigt.
• Baubetriebliche Methodenentwicklung für Nachtragsvergütungen gem. § 650c BGB
• Baubetriebliche Methodenentwicklung für Entschädigungsansprüche gem. § 642 BGB
• Inbezugnahme von wesentlichen Themenschnittstellen moderner Projektabwicklungsformen (Integrierte Projektabwicklung IPA, Lean Construction etc.)
• Dr.-Ing. Alexander Knopp, Geschäftsführer bei Schiffers Bauconsult, wird die Bearbeitung von Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz
Schiffers übernehmen und fortführen.
Aktualisiert: 2023-05-04
> findR *
Das zweibändige Werk beleuchtet alle praxisrelevanten Aspekte zu Leistungspflicht, Leistungsumfang, Vergütung oder Kündigung einer Vertragspartei in beispielgebender Systematik und Tiefe. Die rechtlichen und baubetrieblichen Aspekte werden dabei verständlich verknüpft und münden in anschaulich erarbeitete Lösungsvorschläge aus der langjährigen Baupraxis der Autoren.
Aus dem Inhalt zu Band 1 – Einheitspreisvertrag:
• Baubetriebliche Grundlagen
• Ansprüche der Auftragnehmer:innen aus mangelhaft definiertem Bausoll oder Vergütungssoll
• Vergütungsfolgen bei Mengenabweichungen in der Ausführungsphase
• Vergütungsänderungen infolge geänderter oder zusätzlicher Leistungen
• Behinderungen und Unterbrechung – Zeitfolgen, Schadensersatz, Entschädigung
Aus dem Inhalt zu Band 2 – Pauschalvertrag:
• Bausoll beim Detail-Pauschalvertrag
• Bausoll beim Global-Pauschalvertrag
• Angebotsbearbeitung und Systematik der Kostenermittlung
• Vergütungsansprüche der Auftragnehmer:innen wegen geänderter/zusätzlicher Leistungen
• Vergütungsansprüche der Auftragnehmer:innen bei verringerten/entfallenen Leistungen
• Störung der Geschäftsgrundlage
• Behinderungen der Auftragnehmer:innen
NEU in der 7. bzw. 8. Auflage:
• Die umwälzenden BGH-Entscheidungen zu Vergütung und Gewährleistung sind eingearbeitet
• Die bisherigen Erfahrungen in der Praxis zum neuen Bauvertragsrecht sowie entsprechende Rechtsprechung
werden berücksichtigt.
• Baubetriebliche Methodenentwicklung für Nachtragsvergütungen gem. § 650c BGB
• Baubetriebliche Methodenentwicklung für Entschädigungsansprüche gem. § 642 BGB
• Inbezugnahme von wesentlichen Themenschnittstellen moderner Projektabwicklungsformen (Integrierte Projektabwicklung IPA, Lean Construction etc.)
• Dr.-Ing. Alexander Knopp, Geschäftsführer bei Schiffers Bauconsult, wird die Bearbeitung von Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz
Schiffers übernehmen und fortführen.
Aktualisiert: 2023-05-04
> findR *
Das zweibändige Werk beleuchtet alle praxisrelevanten Aspekte zu Leistungspflicht, Leistungsumfang, Vergütung
oder Kündigung einer Vertragspartei in beispielgebender Systematik und Tiefe. Die rechtlichen und baubetrieblichen
Aspekte werden dabei verständlich verknüpft und münden in anschaulich erarbeitete Lösungsvorschläge
aus der langjährigen Baupraxis der Autoren.
Aus dem Inhalt zu Band 2 – Pauschalvertrag:
• Bausoll beim Detail-Pauschalvertrag
• Bausoll beim Global-Pauschalvertrag
• Angebotsbearbeitung und Systematik der Kostenermittlung
• Vergütungsansprüche der Auftragnehmer:innen wegen geänderter/zusätzlicher Leistungen
• Vergütungsansprüche der Auftragnehmer:innen bei verringerten/entfallenen Leistungen
• Störung der Geschäftsgrundlage
• Behinderungen der Auftragnehmer:innen Neuauflage
Aktualisiert: 2022-07-29
> findR *
Das zweibändige Werk beleuchtet alle praxisrelevanten Aspekte zu Leistungspflicht, Leistungsumfang, Vergütung
oder Kündigung einer Vertragspartei in beispielgebender Systematik und Tiefe. Die rechtlichen und baubetrieblichen
Aspekte werden dabei verständlich verknüpft und münden in anschaulich erarbeitete Lösungsvorschläge
aus der langjährigen Baupraxis der Autoren.
Aus dem Inhalt zu Band 1 – Einheitspreisvertrag:
• Baubetriebliche Grundlagen
• Ansprüche der Auftragnehmer:innen aus mangelhaft definiertem Bausoll oder Vergütungssoll
• Vergütungsfolgen bei Mengenabweichungen in der Ausführungsphase
• Vergütungsänderungen infolge geänderter oder zusätzlicher Leistungen
• Behinderungen und Unterbrechung – Zeitfolgen, Schadensersatz, Entschädigung
Aktualisiert: 2022-07-29
> findR *
Zum Werk
Dieses Werk bietet eine aktuelle Kommentierung der geltenden VOB Teile A und B zusammen mit der Vergabeverordnung. Alle Teile werden praxisorientiert nach neuestem Recht dargestellt unter Konzentration auf die wesentlichen aktuellen Entwicklungen.
Die Benutzerin und der Benutzer erhält einen schnellen Zugriff auf alle entscheidenden Probleme und Fragen der VOB und durch die auf die höchstrichterliche Rechtsprechung ausgerichtete Kommentierung auch praxistaugliche Lösungen.
Vorteile auf einen Blickkompakter VOB-KommentarAusrichtung auf die Bedürfnisse der Praxisexzellente Autorinnen und Autoren kommentieren auf höchstem Niveauneues Bauvertragsrecht berücksichtigt
Zur Neuauflage
Am 08.08.2019 hat der BGH in einer als Paukenschlag bezeichneten Entscheidung die Nachtragsregelungen der VOB/B im Wege der Auslegung § 650 c BGB angenähert. Die mehrfach angekündigte Reform der VOB/B neu hat sich auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Anwenderin und der Anwender steht damit aber immer noch vor der Herausforderung, die durch das neue Gesetzesrecht und die neuere Rechtsprechung aufgeworfenen Fragen z. B. der AGB-rechtlichen Inhaltkontrolle und der Auslegung vor allem der Nachtragsregeln auf Basis der fortgeltenden VOB/B Ausgabe 2016 selbst zu beantworten.
Die 8. Auflage nimmt zu all diesen Fragen vollumfänglich Stellung.
In dem Kommentar werden die Bestimmungen der VOB/B in der Ausgabe 2016 durchweg in Relation zum neuen gesetzlichen Leitbild des BGB-Bauvertragsrechts behandelt.
Die seit der Vorauflage ergangene wesentliche Rechtsprechung und Kommentarliteratur wurde in der Neuauflage ausführlich berücksichtigt.
Zielgruppe
Für Baujuristinnen und Baujuristen in Anwaltschaft, Bauindustrie und Bauverbänden, Öffentliche Auftraggeber, Vergabekammern und Justiz.
Aktualisiert: 2023-04-04
Autor:
Anne-Christin Frister,
Matthias Ganske,
Heike Glahs,
Martin Havers,
Klaus D. Kapellmann,
Klaus Dieter Kapellmann,
Werner Langen,
Maximilian Lederer,
Jan Mädler,
Jochen Markus,
Dieter Merkens,
Burkhard Messerschmidt,
Markus Planker,
Claus von Rintelen,
Dagmar Sacher,
Tobias Schneider,
Thomas Stickler,
Thomas Thierau
Zum Werk
Dieses Werk bietet eine moderne Kommentierung, in der die neue VOB/A Ausgabe 2019 zusammen mit der neuen Vergabeverordnung praxisorientiert dargestellt wird.
Der Kommentar konzentriert sich auf die wesentlichen aktuellen Entwicklungen und gewährleistet so schnellen Zugriff auf alle entscheidenden Problemstellungen der VOB mit - durch die auf die höchstrichterliche Rechtsprechung ausgerichtete Kommentierung - praxistauglichen Lösungen.
Vorteile auf einen Blickkompakter VOB-KommentarAusrichtung auf die Bedürfnisse der Praxisexzellente Autoren kommentieren auf höchstem Niveauneues Bauvertragsrecht berücksichtigt
Zur Neuauflage
Die VOB/A liegt in der Ausgabe 2019 vor. Sie ist formal wie inhaltlich wesentlich umgestaltet, so dass auch die Kommentierung vollständig überarbeitet wurde. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf den Auswirkungen des neuen Rechts auf die Bauvergabeverfahren und zeigt auf, welche Besonderheiten zu beachten sind.
In dem Kommentar werden die Bestimmungen der VOB/B durchweg im Vergleich zu den entsprechenden BGB-Regelungen behandelt. Das heißt, dass die Regelungen des neuen Bauvertragsrechts, das am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist, ebenfalls in die Erläuterungen mit aufgenommen sind.
Ebenfalls sind in der Neuauflage die Vorschriften der Unterschwellenvergabeordnung 2017 berücksichtigt.
Die seit der Vorauflage ergangene wesentliche Rechtsprechung und Kommentarliteratur ist berücksichtigt.
Zielgruppe
Für Baujuristen in Anwaltschaft, Bauindustrie und Bauverbänden, Öffentliche Auftraggeber, Vergabekammern und Justiz.
Aktualisiert: 2022-07-13
Autor:
Anne-Christin Frister,
Matthias Ganske,
Heike Glahs,
Martin Havers,
Klaus D. Kapellmann,
Klaus Dieter Kapellmann,
Werner Langen,
Maximilian Lederer,
Jan Mädler,
Jochen Markus,
Dieter Merkens,
Burkhard Messerschmidt,
Markus Planker,
Claus von Rintelen,
Dagmar Sacher,
Tobias Schneider,
Thomas Stickler,
Thomas Thierau
Vollständig, klar und praxisgerecht: Alles zu den Bauvertrags-AGB nach neuem Recht!
Alle wichtigen Regelungen, die Bestandteil eines Bauvertrages sein können, werden von den Autoren aufgeführt und geprüft. Die Änderungen durch das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, das zum 1.1.2018 in Kraft getreten ist, werden dabei berücksichtigt:
• Die einzelnen Klauseln werden jeweils deutlich und unter Angabe der Gründe als nach AGB-Gesichtspunkten wirksam oder unwirksam gekennzeichnet,
• zu jeder Klausel werden die einschlägigen Gerichtsentscheidungen benannt und weiterführende Hinweise gegeben,
• Abweichungen innerhalb der Rechtsprechung oder Ausnahmen werden dargestellt.
Die Klauseln dienen gleichzeitig als Formulierungsvorschlag für die Erstellung eines Bauvertrags.
Aus dem Inhalt:
Geprüft werden vertragliche Regelungen zu den Themen
Bausoll • Vergütung • Ausführung • Ausführungsfristen • Behinderung und Unterbrechung • Gefahrtragung • Kündigung • Haftung • Vertragsstrafe • Abnahme • Mängelansprüche • Abrechnung • Zahlung • Sicherheitsleistung • Gerichtsstände, Schiedsgericht, Zwangsvollstreckung
Aktualisiert: 2019-01-23
> findR *
Zum Werk
Dieses Werk bietet eine moderne Kommentierung, in der die neue VOB/A, zusammen mit der neuen Vergabeverordnung, praxisorientiert nach dem neuesten Recht dargestellt wird.
Der Kommentar konzentriert sich ganz auf die wesentlichen aktuellen Entwicklungen.
Der Benutzer erhält so einen schnellen Zugriff auf alle entscheidenden Probleme und Fragen der VOB und durch die auf die höchstrichterliche Rechtsprechung ausgerichtete Kommentierung auch praxistaugliche Lösungen.
Vorteile auf einen Blick
- kompakter VOB Kommentar
- Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Praxis
- exzellente Autoren kommentieren auf höchstem Niveau
- neues Bauvertragsrecht berücksichtigt
Zur Neuauflage
Die VOB/A liegt aufgrund des Vergaberechtsänderungsgesetzes von 2016 in der Ausgabe September 2016 vor. Sie ist dadurch formal wie inhaltlich wesentlich umgestaltet, so dass auch die Kommentierung vollständig überarbeitet wurde. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf den Auswirkungen des neuen Rechts auf die Bauvergabeverfahren und zeigt vor allem auf, welche Besonderheiten zu beachten sind.
In dem Kommentar werden die Bestimmungen der VOB/B durchweg im Vergleich zu den entsprechenden BGB-Regelungen behandelt.
Das heißt, dass die Regelungen des neuen Bauvertragsrechts, das am 1. Januar 2018 in Kraft treten wird, ebenfalls in die Erläuterungen mit aufgenommen werden.
Ebenfalls sind in der Neuauflage die Vorschriften der neuen Unterschwellenvergabeordnung 2017 berücksichtigt.
Die seit der Vorauflage ergangene wesentliche Rechtsprechung und Kommentarliteratur wurde in der Neuauflage ausführlich berücksichtigt.
Zielgruppe
Für Baujuristen in Anwaltschaft, Bauindustrie und Bauverbänden, Öffentliche Auftraggeber, Vergabekammern und Justiz.
Aktualisiert: 2019-04-30
Autor:
Anne-Christin Frister,
Matthias Ganske,
Heike Glahs,
Martin Havers,
Klaus D. Kapellmann,
Klaus Dieter Kapellmann,
Werner Langen,
Maximilian Lederer,
Jochen Markus,
Dieter Merkens,
Burkhard Messerschmidt,
Markus Planker,
Claus von Rintelen,
Dagmar Sacher,
Tobias Schneider,
Thomas Stickler,
Thomas Thierau
Bauvorhaben laufen selten reibungslos. Oft gibt es Streit um Leistungspflicht und Leistungsumfang, um die ordnungsgemäße Ausführung und Vergütung oder es kommt zur (Teil-)Aufkündigung des Vertrags durch eine der Parteien.
Das zweibändige Werk erläutert die damit verbundenen Fragen in beispielgebender Systematik und Tiefe. Die rechtlichen und baubetrieblichen Aspekte werden dabei praxisgeeignet verknüpft, zu allen wichtigen Themen werden Lösungsvorschläge aus der langjährigen Baupraxis der Autoren gemacht.
Umfangreiche Anhänge mit Musterunterlagen erleichtern dem Praktiker die Abwicklung des jeweiligen Vertragsmodells.
Ihre Vorteile in der Neuauflage:
•Die aktuelle Rechtsprechung und Literatur sind umfassend und mit kritischem Blick eingearbeitet.
•Die Neuregelungen durch die Reform des Bauvertragsrechts, die zum 1.1.2018 in Kraft treten werden, sind bereits berücksichtigt.
Aus dem Inhalt zu Band 1 - Einheitspreisvertrag:
•Baubetriebliche Grundlagen
•Ansprüche des Auftragnehmers aus mangelhaft definiertem Bausoll oder Vergütungssoll
•Vergütungsfolgen bei Mengenabweichungen in der Ausführungsphase
•Vergütungsänderungen infolge geänderter oder zusätzlicher Leistungen
•Behinderungen und Unterbrechung - Zeitfolgen, Schadensersatz, Entschädigung
Aktualisiert: 2019-01-09
> findR *
Bauvorhaben laufen selten reibungslos. Oft gibt es Streit um Leistungspflicht und Leistungsumfang, um die ordnungsgemäße Ausführung und Vergütung oder es kommt zur (Teil-)Aufkündigung des Vertrags durch eine der Parteien.
Das zweibändige Werk erläutert die damit verbundenen Fragen in beispielgebender Systematik und Tiefe. Die rechtlichen und baubetrieblichen Aspekte werden dabei praxisgeeignet verknüpft, zu allen wichtigen Themen werden Lösungsvorschläge aus der langjährigen Baupraxis der Autoren gemacht.
Umfangreiche Anhänge mit Musterunterlagen erleichtern dem Praktiker die Abwicklung des jeweiligen Vertragsmodells.
Ihre Vorteile in der Neuauflage:
•Die aktuelle Rechtsprechung und Literatur ist umfassend und mit kritischem Blick eingearbeitet.
•Es wird Bezug auf die für 2017 geplante Neuregelung des Bauvertragsrechts genommen.
Aus dem Inhalt zu Band 1, Einheitspreisvertrag:
•Baubetriebliche Grundlagen
•Ansprüche des Auftragnehmers aus mangelhaft definiertem Bausoll oder Vergütungssoll
•Vergütungsfolgen bei Mengenabweichungen in der Ausführungsphase
•Vergütungsänderungen infolge geänderter oder zusätzlicher Leistungen
•Behinderungen und Unterbrechung - Zeitfolgen, Schadensersatz, Entschädigung
Aus dem Inhalt zu Band 2, Pauschalvertrag:
•Bausoll beim Detail-Pauschalvertrag
•Bausoll beim Global-Pauschalvertrag
•Angebotsbearbeitung und Systematik der Kostenermittlung
•Vergütungsansprüche des Auftragnehmers wegen geänderter/zusätzlicher Leistungen
•Vergütungsansprüche des Auftragnehmers bei verringerten/entfallenen Leistungen
•Störung der Geschäftsgrundlage
•Behinderungen des Auftragnehmers
Aktualisiert: 2019-01-09
> findR *
Bauvorhaben laufen selten reibungslos. Oft gibt es Streit um Leistungspflicht und Leistungsumfang, um die ordnungsgemäße Ausführung und Vergütung oder es kommt zur (Teil-)Aufkündigung des Vertrags durch eine der Parteien.
Das zweibändige Werk erläutert die damit verbundenen Fragen in beispielgebender Systematik und Tiefe. Die rechtlichen und baubetrieblichen Aspekte werden dabei praxisgeeignet verknüpft, zu allen wichtigen Themen werden Lösungsvorschläge aus der langjährigen Baupraxis der Autoren gemacht.
Umfangreiche Anhänge mit Musterunterlagen erleichtern dem Praktiker die Abwicklung des jeweiligen Vertragsmodells.
Ihre Vorteile in der Neuauflage:
•Die aktuelle Rechtsprechung und Literatur sind umfassend und mit kritischem Blick eingearbeitet.
•Die Neuregelungen durch die Reform des Bauvertragsrechts, die zum 1.1.2018 in Kraft treten werden, sind bereits berücksichtigt.
Aus dem Inhalt zu Band 2 - Pauschalvertrag:
•Bausoll beim Detail-Pauschalvertrag
•Bausoll beim Global-Pauschalvertrag
•Angebotsbearbeitung und Systematik der Kostenermittlung
•Vergütungsansprüche des Auftragnehmers wegen geänderter/zusätzlicher Leistungen
•Vergütungsansprüche des Auftragnehmers bei verringerten/entfallenen Leistungen
•Störung der Geschäftsgrundlage
•Behinderungen des Auftragnehmers
Aktualisiert: 2019-01-09
> findR *
Die Lehre von der Einwilligungsfähigkeit ist in Deutschland unterentwickelt. Es existieren zwar etliche verstreute Aussagen zu Spezialfragen, wie etwa zur Einwilligungsfähigkeit Minderjähriger beim Schwangerschaftsabbruch. Die grundsätzliche Frage aber, was die Voraussetzungen der Einwilligungsfähigkeit sind, wird von der Rechtsprechung allenfalls leerformelhaft beantwortet und in der Literatur in neuester Zeit erst gestellt. In dieser Lage kann ein Blick auf die zahlreichen amerikanischen Äußerungen zur der deutschen Diskussion nur förderlich sein.
Aktualisiert: 2019-12-19
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher von Markus, Jochen
Sie suchen ein Buch oder Publikation vonMarkus, Jochen ? Bei Buch findr finden Sie alle Bücher Markus, Jochen.
Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher
von Markus, Jochen im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch oder die
Publiketion für Ihr Lesevergnügen oder Ihr Interessensgebiet. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus
unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zu Ihrem Thema einfach online und lassen Sie es sich
bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch
von Markus, Jochen .
Markus, Jochen - Große Auswahl an Publikationen bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher aller beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher
von Markus, Jochen die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten
vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher
verschiedenster Genres, Verlage, Schlagworte Genre bei Buchfindr:
Unser Repertoire umfasst Bücher von
- Markusen, Lene
- Markuske, Sven
- Markussen, J.
- Markussen, Kirsten
- Markussen, Michael
- Markwald, Dennis
- Markwald, Ulrich
- Markwalder Bär, Christa
- Markwalder Bär, Christa
- Markwalder, Christa
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Neben Büchern von Markus, Jochen und Büchern aus verschiedenen Kategorien finden Sie schnell und
einfach auch eine Auflistung thematisch passender Publikationen. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem
Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die
bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen,
Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team von Buchfindr.
